您的位置:正版好彩客app > 政治法律 > 云南省室内装饰行业管理规定正版好彩客app

云南省室内装饰行业管理规定正版好彩客app

发布时间:2019-09-11 10:53编辑:政治法律浏览(162)

      二十一、室内装饰设计、施工单位应严格执行《室内装饰工程预算定额和室内装饰设计取费办法》和云南省物价局制定的有关收费规定,并接受各有关部门的监督和管理。

    第六条 从事建筑经营活动,必须向建设行政主管部门申请办理资质审查手续,并取得相应的资质证书。建设行政主管部门对申请资质的单位和个人应当提供必要的指导和服务。

      二、凡在本省行政区域内从事室内装饰活动的发包方、承包方、中介服务机构都必须遵守本规定。军事设施及特殊工程的室内装饰设计与施工按国家有关规定执行。

    (九)弄虚作假、偷工减料、篡改设计的。

      7、拒绝室内装饰质量监督检查机构的监督和检查的;

    第五十条 本条例自1995年10月1日起施行。

    发布日期:1996-12-12

    第一条 为加强建筑市场的管理,保护建筑经营活动当事人的合法权益,维护建筑市场的正常秩序,促进建筑业的健康发展,根据国家有关法律、法规的规定,结合云南实际,制定本条例。

      云南省轻纺工业厅  云南省工商行政管理局

    第四十六条 违反本条例的行为构成犯罪的,依法追究刑事责任。

      十一、室内装饰设计和施工企业因故撤销、分立、合并,应在撤销、分立、合并前30日到原发证部门办理资质注销手续;分立、合并的应重新申请审定资质等级,并办理工商企业登记注册手续。

    (一)无资质证书或者超越资质等级从事建设工程勘察、设计、施工的;

      十八、实行总承包的室内装饰工程总包单位,可以将工程分包给具有相应资质等级的企业,但必须对工程的工期、质量等向发包方全面负责。

    (五)管理建设工程的招标、投标、定额、质量监督以及安全生产、文明施工等工作;

      十九、外省市来我省承包室内装饰工程设计和施工的单位和企业,必须凭企业所在地室内装饰主管部门发放的资质证书及外出施工证明,到当地室内装饰行业管理部门领取室内装饰工程设计、施工许可证,方可承接工程,同时接受当地有关部门的监督和管理。

    第四十五条 当事人对行政处罚决定不服的,可以在接到处罚决定之日起15日内,向作出处罚决定机关的上一级机关申请复议;也可以直接向人民法院起诉。当事人逾期不申请复议、不起诉又不履行处罚决定的,作出处罚决定的机关可以申请人民法院强制执行。

      一、本规定所指的室内装饰是指对人们活动的所有成型空间的再创造,包括室内空间的装饰设计及施工等活动。所称的人们活动的所有成型空间系指房屋、车船、飞机等建筑物,成型体的内部空间。

    第十二条 取得资质证书的单位,符合国家和省规定的资质升级条件的,可以向建设行政主管部门申请晋升资质等级;按照国家和省的规定应当降低资质等级的,由建设行政主管部门予以降级。

      二十九、违反本规定有下列行为之一的,由县级以上室内装饰行业管理部门会同有关部门按照国家有关法律、法规的规定,视情节轻重,给予警告、停止施工、降低资质等级或吊销资质证书等处罚。

    禁止在建设工程上使用不符合产品质量标准和设计要求的建筑材料、构配件和设备。

      6、未按国家和云南省消防法律、法规的有关规定进行设计和施工并拒绝接受公安消防部门监督和检查的;

    第一章 总则

      二十七、对原有建筑物拆改主体结构明显加大荷载的装饰工程,建设单位必须向建设行政主管部门申报。未经批准,不得开工。已鉴定为危险的房屋不得装饰装修。

    第三十二条 实行招投标的建设工程,合同约定的主要条件与中标承诺的条件必须一致。

      十三、发包方必须对投标方案保密,严禁在未取得投标方同意时将方案占为己有或转让。

    第十七条 凡在我省行政区域内的国有、集体投资或者参与投资的建设工程(含新建、改建、扩建),除国家和省人民政府另有规定的外,应当实行招标投标。

      9、使用未验收工程的;

    第九条 取得资质证书、生产许可证书的单位和个人,必须按证书所核准的范围从事业务活动。

      二十八、室内装饰工程实行限期保修制度。在保修期内,维修由施工单位负责,维修费由责任方承担。因不可抗拒的因素造成的质量问题,维修费用由建设单位承担。

    因建筑材料、构配件和设备质量不合格导致的工程质量缺陷,由其采购者和同意验收者承担责任。

      六、凡取得资质等级的设计单位和施工企业,必须在资质等级许可的范围内从事设计或装饰活动。设计、施工资质不得相互代替使用。

    第四条 从事建筑经营活动,应当遵循公平竞争、合法交易和诚实信用的原则。

      二十二、室内装饰工程招标、投标的具体管理办法,由云南省轻纺工业厅另行制定。

    工程自交付使用之日起算,土建工程保修期为一年;水、电安装工程保修期为半年;屋面防水工程保修期为三年。在保修期内,因勘察、设计、施工以及材料、构配件、设备原因造成工程质量缺陷的,由承包方负责维修,费用由责任方承担。

      一九九六年十二月十二日

    第三条 本条例所称发包方,是指发包建设工程并承担工程价款支付责任的单位和个人;承包方,是指从事建设工程勘察、设计、施工、质量试验检测等经营活动的单位和个人;中介服务机构,是指从事建设工程监理、工程技术和造价咨询以及招标代理等经营活动的单位。

      云南省公安消防总队 联合制定

    工程总承包单位将工程分包给其他承包单位,应与其签订分包合同。分包合同与总包合同的有关约定应当一致,有不一致的,以总包合同为准。

      五、已取得资质等级证书的单位和企业,符合国家和省规定的资质升级条件的,可向室内装饰主管部门申请晋升资质等级。经考核,达不到资质等级的予以降级。

    第六章 合同与定额管理

    生效日期:1900-1-1

    验评不合格的工程,由承包方返工至合格,费用由责任方承担。

      二十四、对室内装饰工程质量实行竣工工程质量评定证书制。未经质量检测评定的工程,不得交付使用。

    第二十二条 实行总承包的工程,总包单位可以将需要分包的工程分包给具有相应资质证书的单位。总包单位对工程的工期、质量、造价和保修向发包方全面负责。

      七、开办室内装饰设计和施工企业必须先取得室内装饰主管部门核发的资质证书后持证书向当地工商行政管理部门申请登记注册,经核准发给营业执照后,方能开展室内装饰活动。

    (二)无生产许可证书从事涉及安全的建筑构配件生产的;

      3、出卖、转让、出借、变造、涂改、复制、伪造资质证书的;

    发文标题:云南省建筑市场管理条例[已被修正]

      2、未经批准超越营业和资质范围从事室内装饰设计和施工的;

    第十一条 取得资质证书、生产许可证书的单位和个人,应当按照省建设行政主管部门规定的期限申请资质年检;逾期未年检的,资质证书自行失效。

      十七、承包室内装饰工程设计与施工的单位不得利用行贿、给“回扣”或其它好处等不正当手段承揽工程。

    第二十六条 建设工程实行监理制度。国家和省重点建设工程、重要的民用建设工程和地下工程、成片开发的住宅小区、县级以上人民政府确定的应当委托监理的工程以及发包方不具备工程项目管理条件,未取得项目管理资格证书的建设工程,应当委托有相应资质的监理机构进行监理。

      三、云南省轻纺工业厅归口管理全省室内装饰行业。县级以上室内装饰行业管理机构,具体负责本行政区域内的室内装饰行业管理工作。公安、消防、工商行政管理、技术监督、物价等部门按职责分工对该行业进行监督管理。

    禁止伪造、涂改、转让、出借、出租资质证书、生产许可证书和设计图签。

      5、应公开招标发包而未按规定进行招标的;

    第二十七条 工程监理机构应当依据有关法律、法规、规章以及技术标准、设计文件、工程合同等对工程的工期、质量、造价等进行全过程监理,并向建设单位报告工程监理情况。

      十五、发包方不得强迫承包方购买其指定的各种装饰材料和设备。不得在招标投标中收受贿赂和其他好处。

    第三十九条 建筑产品质量经验评达到优良等级的,根据有关规定给予奖励。

      室内装饰工程的建设单位应当按照《云南省建筑消防监督管理办法》规定的程序,将有关图纸报送公安消防监督机构进行防火设计审核。审核批准后方可施工;工程竣工后由原负责防火设计审核的公安消防监督机构进行消防专项验收。未经验收或验收不合格的工程,不得投入使用。

    第三十六条 建设工程实行质量监督制度。建设工程质量监督管理工作,由各级建设行政主管部门组织实施。

      十四、发包方在招标时应该实应标单位,企业资格等证件,具备条件的,准予投标,不具备条件的不得参与投标。严禁将室内装饰工程发包给无资格的单位承包。

    同一建设工程的承包合同与监理委托合同的有关约定应当一致。

      十二、凡投资总额在100万元以上(含100万元)的室内装饰工程,不论其有无纳入国家基建或技改投资计划,均应采取和主体建筑物分开发包。除某些不宜公开招标的特殊工程外,应采取公开招标的方式发包,鼓励公平竞争。

    第四十四条 罚款必须使用财政部门统一印制的专用凭证,罚没收入全部上缴同级财政。

      二十、凡承担室内装饰工程设计和施工的单位,均一律使用云南省轻纺工业厅和云南省工商行政管理局制发的统一合同文本。

    第九章 附则

      11、在已鉴定为危险房屋内进行室内装饰施工的。

    (六)向使用者提供不合格的建筑构配件产品的;

    发文单位:云南省轻纺工业厅 省工商行政管理局 省技术监督局 省物价局

    发布日期:1995-7-21

      二十六、室内装饰工程的设计、施工和材料选用,必须符合GB5022—95《建筑内部装修设计防火规范》的规定和其他防火要求。

    第六章 合同与定额管理

      为了加强室内装饰管理,确保室内装饰工程质量,维护当事人的合法权益,促进室内装饰业的健康发展,根据国家有关规定,特制定本规定。

    第四十三条 建筑业中介服务机构违反本条例,无资质证书、超越资质等级从事中介服务业务,伪造、涂改、转让、出借、出租资质证书的,由县级以上建设行政主管部门分别予以责令限期改正,没收非法所得,降低资质等级,吊销资质证书,可并处该项业务收费总额50%-100%的罚款,对直接责任人员处2000元以下的罚款。

      四、从事室内装饰设计和施工的企业,必须按原轻工业部(现轻工总会)、国家技术监督局联合发布的《全国室内装饰设计单位,施工企业管理规定》的要求,向室内装饰行业管理部门申请办理设计和施工资质等级证书。

    (四)未按规定委托监理的;

      二十五、任何单位和个人不得以任何理由拒绝有关部门对室内装饰工程质量和消防安全监督检查(涉及国家机密的工程除外)。

    第七章 质量管理

      十六、任何地区和部门不得以任何理由为借口垄断本地区和本行业的室内装饰工程。

    第二十四条 承包方在省内跨市、县承接建设工程业务,应持有关证明文件向工程所在地的县以上建设行政主管部门办理登记和资质验证手续,并向承包方所在地的县以上建设行政主管部门备案。

      4、将工程发包给不具备设计和施工资质等级单位和企业的;

    第四章 承包管理

      10、未经有关部门批准在室内装饰施工中拆改房屋主体结构、设备或明显加大荷载的;

    第五条 省、地、州、市、县建设行政主管部门按照分级管理的原则负责建筑市场管理工作。其主要职责是:

    云南省室内装饰行业管理规定

    (二)依照法定权限拟订建筑市场管理的规章和标准,制定有关的规范性文件;

      十、严禁出卖、转让、出借、涂改、复制、伪造资质等级证书。

    第三十条 因中介服务机构的过失对委托方造成损失的,中介服务机构应当依照有关规定承担赔偿责任。

      8、未经质量评定或不合格工程交付使用的;

    执行日期:1995-10-1

      云南省技术监督局  云南省物价局

    第四十九条 本条例具体应用的问题由省建设行政主管部门负责解释。

      三十、本规定由云南省轻纺工业厅负责解释。

    第三十八条 建设工程竣工后,必须按设计文件、施工合同以及国家和省的有关规定、标准及时进行验收。未经验收或者验收不合格的,不得擅自使用。对不合格工程擅自验收并使用的,由责任人承担责任。

      二十三、室内装饰工程施工及验收必须认真执行中华人民共和国行业标准QB1838—93《室内装饰工程质量规范》和轻工业部、国家技术监督局联合发布的《室内装饰工艺规程和质量验收办法》。

    第二十三条 任何地区、部门和单位都不得以任何理由垄断承包本地区、本行业建设工程。

      根据国务院国办通<1992>31号《批复通知》、省政府云政办发<1992>223号《关于建筑装饰业与室内装饰业分工管理的通知》和云政办发<1996>151号《关于重申建筑装饰业与室内装饰业分工管理的通知》规定,室内装饰与建筑装饰是两个不同的行业。为加速推进我省室内装饰业向标准化、规范化、法制化的方向健康有序地发展,经省政府同意,省轻纺工业厅、省工商行政管理局、省技术监督局、省物价局、省公安消防总队联合制定了《云南省室内装饰行业管理规定》,现予公布,请遵照执行。

    县级以上工商行政管理部门按照法律、法规规定的职责,对建筑市场的有关活动进行监督管理。

      九、室内装饰资质等级证书实行年检制度,每年元月1日到3月31日为年检时间,逾期不参加年检的,资质证书自行失效。

    第三章 发包管理

      八、新开办的室内装饰设计和施工企业的资质等级证书,有效期为一年。一年后经室内装饰主管部门严格考核,达到质量要求的,资质证书可延期或升级。

    第十六条 未办理报建手续的建设工程,发包方不得进行招标,建设行政主管部门不得核发《施工许可证》,承包方不得承接其勘察、设计和施工任务。

      1、未取得室内装饰设计、施工资质证书而进行室内装饰设计和施工的;

    (三)伪造、涂改、转让、出借、出租资质证书、生产许可证书和设计图签的;

    执行日期:1996-12-12

    第四十七条 建设工程竣工验收合格后,发包方未在规定时间内办理结算或支付工程价款的,应当承担违约责任。发包方不承担违约责任的,承包方可以依法向人民法院起诉。

    第十九条 发包方或其代理人,可以将一个建设工程发包给一个总承包单位,也可以将其中的单位工程分别发包,但不得将一个单位工程肢解发包。

    第三十三条 签订建设工程承包、分包合同,必须严格执行国家和省有关工期、价格、质量的规定,合理计价,合理确定工期,明确质量要求,不得附加不合理条件。

    发文单位:云南省人大常委

    第八条 承包方、中介服务机构从事建筑经营活动,必须按规定向建设行政主管部门申请办理资质审查手续,取得相应的资质证书。

    第三十四条 发生合同纠纷,当事人可以通过协商或者调解解决。当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的,可以向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院起诉。当事人没有在合同中订立仲裁条款,事后又没有达成书面仲裁协议的,可以向人民法院起诉。

    禁止分割、封锁和垄断建筑市场等不正当竞争行为。

    第二十五条 省外承包单位进入我省承接建设工程业务,应持所在地省建设行政主管部门或者国务院有关主管部门出具的外出承包工程证明等有关证件,向省建设行政主管部门申请办理登记和资质验证手续,符合条件的发给入省承接建设工程业务许可证。

    第十四条 本条例第八条、第九条规定的资质证书、生产许可证书除按规定应由国家制发的外,由省建设行政主管部门统一制发。

    第九章 附则

    第一章 总则

    (一)组织并监督实施国家及省有关建筑市场管理的法律、法规、规章和标准、规范;

    第二十八条 从事工程技术和造价咨询服务的单位,应当及时提供可靠的资料和信息。

    建设部门工程质量监督机构必须按照国家颁布的勘察、设计、施工规范和验收评定标准及时进行验收和评定工程质量等级。未经建设部门工程质量监督机构质量验评或者验评不合格的工程,不得交付使用。

    第十条 各级建设行政主管部门在收到资质申请报告及有关材料后,应当在一个月以内予以答复,不得无故拖延。

    第二章 资质管理

    第三章 发包管理

    设计单位不得强行指定建筑材料、建筑构配件或设备的生产厂家。

    第十五条 建设工程实行报建制度。凡在我省行政区域内的建设工程,在立项批准后,必须按规定向建设行政主管部门办理报建手续。

    建设工程合同应当按照国家和省规定的格式签订。

    第二章 资质管理

    (七)使用不符合产品质量标准和设计要求的建筑材料、构配件和设备的;

    建设工程的勘察、设计应当执行国家有关标准和规范,保证质量,并按国家和省的规定报经审查。未经审查或者审查不合格的勘察、设计,不得交付施工。

    第四十一条 违反本条例,有下列行为之一的,由县级以上建设行政主管部门分别予以警告、责令限期改正、停止建设、没收非法所得,可并处建设工程造价5%以下的罚款,对直接责任人员处2000元以下的罚款:

    第八章 法律责任

    承包方出省承接建设工程业务,应经所在地建设行政主管部门审核后,向省建设行政主管部门申请办理外出承包工程证明。

    禁止无证从事建筑经营活动。

    第五章 中介服务管理

    (七)擅自使用未经验收或验收不合格工程的。

    第七章 质量管理

    第五章 中介服务管理

    第二十条 发包方应当在建设工程开工前,按规定持有关批准文件向建设行政主管部门申领《施工许可证》。对手续齐全,符合规定的,建设行政主管部门应当在20天以内核发《施工许可证》,不得无故拖延。未取得《施工许可证》的,发包方不得指令施工。

    各级建设行政主管部门及其工作人员,应当认真履行职责,秉公办事,一视同仁,搞好服务,提高办事效率。

    第四章 承包管理

    (四)管理建设工程的报建、发包、承包及中介服务工作;

    第三十七条 禁止在工程建设中篡改设计、弄虚作假、偷工减料。

    (二)发包工程未按规定实行招标的;

    第三十一条 从事建筑经营活动的发包方、承包方、中介服务机构之间应当依法签订书面合同。

    (一)未按规定办理报建手续发包工程的;

    (八)强行指定建筑材料、构配件和设备生产厂家的;

    第十三条 取得资质证书的单位撤销、分立、合并时,应当到原资质审批部门办理资质证书注销手续;单位分立、合并的,应重新申请审定资质等级。

    第二条 凡在云南省行政区域内从事房屋建筑、土木工程、建筑安装、管线敷设、室内外建筑装饰等建设工程经营活动的发包方、承包方、中介服务机构以及从事涉及安全的建筑构配件生产的单位和个人,均应遵守本条例。

    生效日期:2004-11-26

    第四十八条 建设行政主管部门和有关部门工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的,由所在单位或上级主管部门给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

    第四十二条 违反本条例,有下列行为之一的,由县级以上建设行政主管部门分别予以警告、责令限期改正、停工、没收非法所得、降低资质等级、吊销资质证书可并处建设工程造价5%以下的罚款,对直接责任人员处10000元以下的罚款:

    (六)将单位工程肢解发包的;

    (三)发包工程未按规定选择资质符合工程要求的勘察、设计、施工承包单位的;

    从事电梯、金属门窗、建筑机械、混凝土预制构件等涉及安全的建筑构配件生产的单位和个人,必须按规定向建设行政主管部门申请办理资质审查手续,取得相应的产品生产许可证书。

    (五)转包工程的;

    从事涉及安全的建筑构配件生产单位,不得向使用者提供不合格产品。

    (六)依法查处违反本条例的行为。

    第七条 发包方具备与工程项目管理相适应的机构或人员的,必须向项目立项批准机关的同级建设行政主管部门申请办理资质审查手续,并取得相应的工程项目管理资格证书,方能对该工程项目进行管理。

    第二十一条 承包方承接建设工程任务,必须自行组织完成,不得以任何名义转包工程。

    第十八条 发包方发包建设工程,应当选择具有符合工程要求相应资质的勘察、设计、施工承包单位。

    (五)未取得《施工许可证》擅自施工的;

    (四)单位分立或合并后,未按规定重新申办资质证书而从事业务活动的;

    第四十条 实行工程质量保修制度。工程通过验收后,承包方应当开具工程质量保修书。

    (三)对从事建筑经营活动的单位和个人进行资质管理,开展培训,帮助提高业务素质;

    第八章 法律责任

    第三十五条 建设工程造价实行统一管理。建设工程的招标标底、投标报价、承包合同价、工程结算价必须执行省建设行政主管部门制定的工程定额管理办法。

    第二十九条 从事招标代理的单位,应当执行国家和省有关建设工程招标投标的管理规定。

    法律、法规另有规定的,从其规定。

    本文由正版好彩客app发布于政治法律,转载请注明出处:云南省室内装饰行业管理规定正版好彩客app

    关键词: 正版好彩客app